Договор поставки: образец и бланк 2026

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя строительные материалы (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара определяются Спецификацией № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации № 1.

2.2.Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 31108-2020 и ГОСТ 530-2012, а также требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

2.3.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения; стоимость тары и упаковки включена в цену Товара.

3.1.Поставщик передаёт Товар единовременно в срок до 17 сентября 2026 года. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.

3.2.Поставка осуществляется путём доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 9, склад 2 (статья 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). Расходы по доставке несёт Поставщик; разгрузку Товара обеспечивает Покупатель.

3.3.Датой поставки считается дата подписания Покупателем (получателем) товаросопроводительного документа.

3.4.Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим товарную накладную и счёт-фактуру (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пункт 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации); УПД выставляется не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

3.5.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товаросопроводительному документу (статьи 223, 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 5 рабочих дней с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Цены единиц Товара указаны в Спецификации № 1 без учёта НДС. Стоимость Товара без НДС составляет 299 500,00 ₽; НДС по ставке 22 % — 65 890,00 ₽; общая стоимость Товара с НДС составляет 365 390,00 ₽ (триста шестьдесят пять тысяч триста девяносто рублей 00 копеек).

5.2.Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки, а также доставки до Покупателя и остаётся неизменной в течение срока действия Договора.

5.3.Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара на условиях предварительной оплаты в течение 5 календарных дней с даты выставления счёта Поставщиком. Поставщик передаёт Товар после поступления оплаты в полном объёме.

5.4.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.5.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

6.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов органов государственной власти и иных запретительных мер, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону; при этом Стороны производят взаиморасчёты за фактически поставленный и оплаченный Товар.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

8.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты.

8.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

9.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

9.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

10.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.Заявки, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах Сторон, заказным письмом, курьером либо по электронной почте с последующим направлением оригинала.

10.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.4.Приложение № 1 — Спецификация № 1 — является неотъемлемой частью Договора.

10.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя молочная продукция (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара определяются Спецификацией № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации № 1. Товар поставляется партиями в пределах общего количества, указанного в Спецификации № 1; если периоды поставки отдельных партий Сторонами не определены, Товар поставляется равномерными партиями помесячно (статья 508 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.2.Качество Товара должно соответствовать ТР ТС 033/2013, а также требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

2.3.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения; стоимость тары и упаковки включена в цену Товара.

3.1.Товар поставляется партиями на основании заявок Покупателя. Заявка направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в реквизитах, и содержит наименование, количество Товара и желаемый срок поставки. Поставщик передаёт партию Товара в течение 2 календарных дней с даты получения заявки; о невозможности поставки в этот срок Поставщик сообщает Покупателю в течение одного рабочего дня.

3.2.Поставка осуществляется путём доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: 420021, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58, магазин «У дома» (статья 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). Расходы по доставке несёт Поставщик; разгрузку Товара обеспечивает Покупатель.

3.3.По указанию Покупателя Товар (партия Товара) может быть отгружен иному получателю, указанному в отгрузочной разнарядке; разнарядка направляется Поставщику вместе с заявкой (статья 509 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4.Датой поставки считается дата подписания Покупателем (получателем) товаросопроводительного документа.

3.5.Передача Товара оформляется товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»); счёт-фактуру Поставщик выставляет не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки (пункт 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации).

3.6.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товаросопроводительному документу (статьи 223, 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.7.Количество Товара, недопоставленное в отдельном периоде поставки, Поставщик обязан восполнить в следующем периоде в пределах срока действия Договора (статья 511 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 1 рабочего дня с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Цены единиц Товара указаны в Спецификации № 1 с учётом НДС. Общая стоимость Товара составляет 123 660,00 ₽ (сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке 10 % — 11 241,82 ₽.

5.2.Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки, а также доставки до Покупателя и остаётся неизменной в течение срока действия Договора.

5.3.Покупатель оплачивает поставленный Товар (каждую партию Товара) в течение 14 календарных дней с даты поставки (отсрочка платежа).

5.4.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.5.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

6.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов органов государственной власти и иных запретительных мер, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону; при этом Стороны производят взаиморасчёты за фактически поставленный и оплаченный Товар.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

8.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты.

8.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

8.5.Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора без объяснения причин, уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения; отказ не затрагивает партии Товара, согласованные до даты получения уведомления.

9.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

9.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

10.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.Стороны признают юридическую силу спецификаций, заявок, счетов, товарных накладных, универсальных передаточных документов, актов, претензий и уведомлений, которыми они обмениваются через оператора электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также скан-копий подписанных документов, направленных с адресов электронной почты, указанных в реквизитах Сторон, с последующей передачей оригиналов по требованию Стороны.

10.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.4.Приложение № 1 — Спецификация № 1 — является неотъемлемой частью Договора.

10.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя металлообрабатывающее оборудование (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара определяются Спецификацией № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации № 1.

2.2.Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 12.2.009-99, а также требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

2.3.На Товар устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Поставщик устраняет за свой счёт либо заменяет Товар в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если не докажет, что недостатки возникли после передачи Товара вследствие нарушения Покупателем правил его хранения, транспортировки или использования.

2.4.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения; стоимость тары и упаковки включена в цену Товара.

3.1.Поставщик передаёт Товар единовременно в срок до 18 октября 2026 года. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.

3.2.Поставка осуществляется путём передачи Товара перевозчику (транспортной компании) для доставки Покупателю по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 101, цех 2. Перевозчика выбирает и оплачивает Поставщик; стоимость перевозки включена в цену Товара, если иное не согласовано в спецификации.

3.3.Датой поставки считается дата передачи Товара перевозчику, указанная в транспортной накладной; Поставщик в день отгрузки сообщает Покупателю номер накладной и наименование перевозчика.

3.4.Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим товарную накладную и счёт-фактуру (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пункт 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации); УПД выставляется не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

3.5.Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара (статья 223 Гражданского кодекса Российской Федерации); до полной оплаты Покупатель не вправе отчуждать Товар или иным образом распоряжаться им. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику (статьи 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 10 рабочих дней с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Цены единиц Товара указаны в Спецификации № 1 без учёта НДС. Стоимость Товара без НДС составляет 2 019 000,00 ₽; НДС по ставке 22 % — 444 180,00 ₽; общая стоимость Товара с НДС составляет 2 463 180,00 ₽ (два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек).

5.2.Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки, а также доставки до Покупателя и остаётся неизменной в течение срока действия Договора.

5.3.Покупатель перечисляет аванс в размере 50 % стоимости Товара — 1 231 590,00 ₽ в течение 5 рабочих дней с даты выставления счёта Поставщиком. Оставшуюся часть стоимости — 1 231 590,00 ₽ Покупатель оплачивает в течение 10 календарных дней с даты поставки.

5.4.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.5.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

6.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов органов государственной власти и иных запретительных мер, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону; при этом Стороны производят взаиморасчёты за фактически поставленный и оплаченный Товар.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

8.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты.

8.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

9.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

9.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

10.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.Заявки, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах Сторон, заказным письмом, курьером либо по электронной почте с последующим направлением оригинала.

10.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.4.Приложение № 1 — Спецификация № 1 — является неотъемлемой частью Договора.

10.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя канцелярские товары и офисная бумага (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара определяются Спецификацией № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации № 1.

2.2.Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

2.3.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения; стоимость тары и упаковки включена в цену Товара.

3.1.Поставщик передаёт Товар единовременно в срок до 10 сентября 2026 года. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.

3.2.Поставка осуществляется путём выборки (самовывоза) Товара Покупателем в месте нахождения Поставщика по адресу: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, склад 3 (статья 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче; Покупатель вывозит Товар в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления. Погрузку Товара на транспорт Покупателя обеспечивает Поставщик.

3.3.Датой поставки считается дата подписания Покупателем (получателем) товаросопроводительного документа.

3.4.Передача Товара оформляется товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).

3.5.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товаросопроводительному документу (статьи 223, 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 2 рабочих дней с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Общая стоимость Товара по Спецификации № 1 составляет 40 250,00 ₽ (сорок тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек). НДС не облагается.

5.2.Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки и остаётся неизменной в течение срока действия Договора.

5.3.Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара на условиях предварительной оплаты в течение 3 календарных дней с даты выставления счёта Поставщиком. Поставщик передаёт Товар после поступления оплаты в полном объёме.

5.4.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.5.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

6.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

7.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты и неоднократной невыборке Товара.

7.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

8.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

8.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2.Заявки, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах Сторон, заказным письмом, курьером либо по электронной почте с последующим направлением оригинала.

9.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

9.4.Приложение № 1 — Спецификация № 1 — является неотъемлемой частью Договора.

9.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя офисная мебель (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара определяются Спецификацией № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент Товара указаны в Спецификации № 1. Товар поставляется партиями в пределах общего количества, указанного в Спецификации № 1; если периоды поставки отдельных партий Сторонами не определены, Товар поставляется равномерными партиями помесячно (статья 508 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.2.Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

3.1.Товар поставляется партиями по графику: первая партия (столы и тумбы) — до 03.10.2026, вторая партия (кресла и шкафы) — до 02.11.2026. Сроки поставки партий, не указанные в графике, согласовываются Сторонами дополнительно в спецификации.

3.2.Поставка осуществляется путём доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, стр. 2, склад (статья 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). Расходы по доставке несёт Поставщик; разгрузку Товара обеспечивает Покупатель.

3.3.По указанию Покупателя Товар (партия Товара) может быть отгружен иному получателю, указанному в отгрузочной разнарядке; разнарядка направляется Поставщику вместе с заявкой (статья 509 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4.Датой поставки считается дата подписания Покупателем (получателем) товаросопроводительного документа.

3.5.Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим товарную накладную и счёт-фактуру (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пункт 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации); УПД выставляется не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

3.6.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товаросопроводительному документу (статьи 223, 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.7.Количество Товара, недопоставленное в отдельном периоде поставки, Поставщик обязан восполнить в следующем периоде в пределах срока действия Договора (статья 511 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 5 рабочих дней с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Цены единиц Товара указаны в Спецификации № 1 без учёта НДС. Стоимость Товара без НДС составляет 817 600,00 ₽; НДС по ставке 22 % — 179 872,00 ₽; общая стоимость Товара с НДС составляет 997 472,00 ₽ (девятьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят два рубля 00 копеек).

5.2.Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки, а также доставки до Покупателя и остаётся неизменной в течение срока действия Договора.

5.3.Покупатель перечисляет аванс в размере 30 % стоимости Товара (партии Товара) — 299 241,60 ₽ в течение 5 рабочих дней с даты выставления счёта Поставщиком. Оставшуюся часть стоимости — 698 230,40 ₽ Покупатель оплачивает в течение 10 календарных дней с даты поставки партии Товара.

5.4.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.5.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения. Стоимость невозвратной упаковки включена в цену Товара.

6.2.Многооборотная тара (поддоны, контейнеры, ящики), указанная в товаросопроводительных документах, является возвратной. Покупатель возвращает её Поставщику за свой счёт в течение 10 рабочих дней с даты поставки в состоянии, пригодном для повторного использования с учётом нормального износа.

6.3.Стоимость не возвращённой в срок или повреждённой возвратной тары Покупатель возмещает по цене, указанной в товаросопроводительных документах, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Поставщика.

7.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

7.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов органов государственной власти и иных запретительных мер, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону; при этом Стороны производят взаиморасчёты за фактически поставленный и оплаченный Товар.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

9.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты.

9.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

10.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2.Заявки, уведомления и претензии направляются по адресам, указанным в реквизитах Сторон, заказным письмом, курьером либо по электронной почте с последующим направлением оригинала.

11.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

11.4.Приложение № 1 — Спецификация № 1 — является неотъемлемой частью Договора.

11.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Поставщик обязуется передавать в обусловленные Договором сроки в собственность Покупателя металлопрокат: арматура, балка, лист, труба профильная (далее — Товар) для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.2.Наименование, ассортимент, количество и цена Товара по каждой партии согласовываются Сторонами в спецификации к Договору либо в счёте Поставщика, выставленном на основании заявки Покупателя; оплаченный Покупателем счёт признаётся согласованной спецификацией. Каждая согласованная спецификация является неотъемлемой частью Договора.

1.3.Сторона, получившая от другой Стороны предложение о согласовании условий спецификации, в течение 30 дней согласовывает их либо письменно уведомляет другую Сторону об отказе от согласования (статья 507 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.4.Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

2.1.Количество и ассортимент каждой партии Товара определяются согласованной спецификацией (счётом). Если периоды поставки отдельных партий Сторонами не определены, Товар поставляется равномерными партиями помесячно (статья 508 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.2.Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов и технической документации изготовителя, действующим в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами изготовителя (сертификатами, декларациями о соответствии, паспортами), передаваемыми вместе с Товаром.

2.3.Товар передаётся в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения; стоимость тары и упаковки включена в цену Товара.

3.1.Товар поставляется партиями на основании заявок Покупателя. Заявка направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в реквизитах, и содержит наименование, количество Товара и желаемый срок поставки. Поставщик передаёт партию Товара в течение 3 календарных дней с даты получения заявки; о невозможности поставки в этот срок Поставщик сообщает Покупателю в течение одного рабочего дня.

3.2.Поставка осуществляется путём доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, база (статья 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). Расходы по доставке несёт Поставщик; разгрузку Товара обеспечивает Покупатель.

3.3.По указанию Покупателя Товар (партия Товара) может быть отгружен иному получателю, указанному в отгрузочной разнарядке; разнарядка направляется Поставщику вместе с заявкой (статья 509 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4.Датой поставки считается дата подписания Покупателем (получателем) товаросопроводительного документа.

3.5.Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим товарную накладную и счёт-фактуру (статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пункт 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации); УПД выставляется не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

3.6.Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товаросопроводительному документу (статьи 223, 458 и 459 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.7.Количество Товара, недопоставленное в отдельном периоде поставки, Поставщик обязан восполнить в следующем периоде в пределах срока действия Договора (статья 511 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.1.Покупатель (получатель) принимает Товар по количеству и ассортименту при его передаче по товаросопроводительным документам, а по качеству — в течение 3 рабочих дней с даты поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.О выявленном несоответствии Товара по количеству, ассортименту или качеству Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика с приложением акта. Акт составляется с участием представителя Поставщика, а при его неявке в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления — комиссией Покупателя в одностороннем порядке; такой акт признаётся Сторонами достаточным доказательством выявленных недостатков.

4.3.При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьёй 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества (статья 518 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.Недостающее количество Товара Поставщик допоставляет, а Товар ненадлежащего качества заменяет в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, если Стороны не согласовали иной срок. Расходы по возврату Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

5.1.Цена Товара согласовывается Сторонами по каждой партии в спецификации (счёте) и включает стоимость тары, упаковки и маркировки, а также доставки до Покупателя. Ставка и сумма НДС указываются в спецификации (счёте) отдельно.

5.2.Покупатель оплачивает поставленный Товар (каждую партию Товара) в течение 30 календарных дней с даты поставки (отсрочка платежа).

5.3.Расчёты производятся платёжными поручениями путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре (статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

5.4.По требованию любой из Сторон Стороны проводят сверку взаиморасчётов; акт сверки подписывается в течение 5 рабочих дней с даты его получения.

6.1.За нарушение срока поставки (недопоставку) Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара (статья 521 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.За нарушение срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

6.4.Если Договор расторгнут вследствие нарушения обязательства одной из Сторон и другая Сторона в разумный срок после расторжения совершила взамен сделку с иным контрагентом, она вправе требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой Договора и ценой по совершённой взамен сделке (статья 524 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов органов государственной власти и иных запретительных мер, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону; при этом Стороны производят взаиморасчёты за фактически поставленный и оплаченный Товар.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 3 сентября 2027 года, а в части расчётов и гарантийных обязательств — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

8.3.Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается при существенном нарушении Договора одной из Сторон (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, и при неоднократном нарушении сроков поставки; нарушение Договора Покупателем — при неоднократном нарушении сроков оплаты.

8.4.Договор считается расторгнутым или изменённым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения или изменения не предусмотрен в уведомлении.

8.5.Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора без объяснения причин, уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения; отказ не затрагивает партии Товара, согласованные до даты получения уведомления.

9.1.Споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны разрешают путём переговоров. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию; срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

9.2.Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

10.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2.Стороны признают юридическую силу спецификаций, заявок, счетов, товарных накладных, универсальных передаточных документов, актов, претензий и уведомлений, которыми они обмениваются через оператора электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также скан-копий подписанных документов, направленных с адресов электронной почты, указанных в реквизитах Сторон, с последующей передачей оригиналов по требованию Стороны.

10.3.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.4.Спецификации (счета), согласованные Сторонами в период действия Договора, являются его неотъемлемой частью.

10.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.