Договор на разработку сайта: образец и бланк 2026

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — лендинг (одностраничный сайт) (далее — Сайт) на платформе Tilda: одностраничный сайт рекламной кампании с формой заявки, блоком тарифов и подключённой аналитикой, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Сайт размещается в сети Интернет по адресу (доменное имя) promo.vektor-media.ru.

1.3.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены брифом Заказчика (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.5.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации). К созданию Исполнителем произведений применяются также правила о договоре авторского заказа (статья 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 15 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 24.09.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 2 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 60 000,00 ₽ (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). НДС не облагается: Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.2.Заказчик уплачивает аванс в размере 50 % цены Договора — 30 000,00 ₽ (тридцать тысяч рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. Аванс засчитывается в счёт оплаты этапов пропорционально их стоимости; остаток стоимости каждого этапа Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.По каждому платежу Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» с указанием наименования работ и ИНН Заказчика и передаёт его Заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты (часть 3 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Налог на профессиональный доход Исполнитель уплачивает самостоятельно; Заказчик не является налоговым агентом и не начисляет страховые взносы на выплаты, подтверждённые чеком.

3.5.Об утрате статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход, в том числе при превышении предельного дохода 2,4 млн рублей за календарный год (пункт 8 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ), Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме в течение 3 рабочих дней. Налоги, взносы, пени и штрафы, начисленные Заказчику из-за непередачи чека или несвоевременного уведомления, Исполнитель возмещает Заказчику в полном объёме.

3.6.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Сайт создаётся на конструкторе Tilda. Программные средства конструктора принадлежат его правообладателю, Заказчику не передаются и используются им на условиях пользовательского соглашения конструктора; тариф конструктора оплачивает Заказчик. Проект (аккаунт) в конструкторе регистрируется на Заказчика, Исполнитель получает доступ к нему на срок работ.

5.2.Исключительное право на дизайн Сайта (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), тексты, изображения, программный код, созданный Исполнителем сверх средств конструктора, и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вознаграждение за отчуждение включено в цену.

5.3.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.4.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.5.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта, файлы дизайн-макетов в редактируемом формате, базу данных и все доступы (хостинг, система управления, домен, сторонние сервисы), после чего уничтожает свои копии доступов; Заказчик меняет пароли.

5.6.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.7.После запуска Сайта Исполнитель вправе указывать Сайт в своём портфолио с указанием наименования Заказчика и размещать ссылку на Сайт с описанием выполненных работ.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 30 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.2.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — бриф Заказчика.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — корпоративный сайт (далее — Сайт) на платформе WordPress: сайт компании на 12 разделов с каталогом услуг, страницами объектов, формами заявки и обратного звонка, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Сайт размещается в сети Интернет по адресу (доменное имя) teplosnab-service.ru.

1.3.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.5.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 45 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 06.11.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 2 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 300 000,00 ₽ (триста тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). Цена НДС не облагается.

3.2.Заказчик уплачивает аванс в размере 30 % цены Договора — 90 000,00 ₽ (девяносто тысяч рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. Аванс засчитывается в счёт оплаты этапов пропорционально их стоимости; остаток стоимости каждого этапа Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Исключительное право на Сайт как программу для ЭВМ (статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации), на его дизайн (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации) и на все иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статьи 1234 и 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену Договора. До полной оплаты Заказчик вправе использовать результаты этапов для тестирования и согласования.

5.2.Заказчик вправе использовать Сайт любым способом (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации), вносить в него изменения, привлекать для его развития третьих лиц и передавать права третьим лицам без согласия Исполнителя.

5.3.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.4.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.5.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта, файлы дизайн-макетов в редактируемом формате, базу данных и все доступы (хостинг, система управления, домен, сторонние сервисы), после чего уничтожает свои копии доступов; Заказчик меняет пароли.

5.6.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.7.После запуска Сайта Исполнитель вправе указывать Сайт в своём портфолио с указанием наименования Заказчика и размещать ссылку на Сайт с описанием выполненных работ.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 30 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам условия Договора, доступы к Сайту и сервисам, сведения о клиентах, продажах и планах Заказчика, а также иную информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без письменного согласия другой Стороны. Обязательство действует в течение срока Договора и трёх лет после его прекращения.

8.2.Не является нарушением раскрытие информации по требованию уполномоченных государственных органов в установленном законом порядке, а также сведений, ставших общедоступными без нарушения Договора.

8.3.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.4.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — техническое задание.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — интернет-магазин (далее — Сайт) на платформе 1С-Битрикс: каталог на 1 200 позиций с фильтрами, корзина, оплата картой, личный кабинет покупателя, обмен остатками и заказами с 1С, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Сайт размещается в сети Интернет по адресу (доменное имя) shop.privolzhsky-kabel.ru.

1.3.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.5.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 60 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 27.11.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 2 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 450 000,00 ₽ (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). Цена включает НДС 22 % — 81 147,54 ₽.

3.2.Заказчик уплачивает 50 % цены Договора — 225 000,00 ₽ (двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора и оставшиеся 50 % — 225 000,00 ₽ (двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта последнего этапа (запуска Сайта).

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Исключительное право на Сайт как программу для ЭВМ (статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации), на его дизайн (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации) и на все иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статьи 1234 и 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену Договора. До полной оплаты Заказчик вправе использовать результаты этапов для тестирования и согласования.

5.2.Заказчик вправе использовать Сайт любым способом (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации), вносить в него изменения, привлекать для его развития третьих лиц и передавать права третьим лицам без согласия Исполнителя.

5.3.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.4.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.5.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта, файлы дизайн-макетов в редактируемом формате, базу данных и все доступы (хостинг, система управления, домен, сторонние сервисы), после чего уничтожает свои копии доступов; Заказчик меняет пароли.

5.6.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.7.Исполнитель не вправе указывать Сайт в портфолио и упоминать Заказчика в рекламных материалах без письменного согласия Заказчика.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 60 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам условия Договора, доступы к Сайту и сервисам, сведения о клиентах, продажах и планах Заказчика, а также иную информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без письменного согласия другой Стороны. Обязательство действует в течение срока Договора и трёх лет после его прекращения.

8.2.Не является нарушением раскрытие информации по требованию уполномоченных государственных органов в установленном законом порядке, а также сведений, ставших общедоступными без нарушения Договора.

8.3.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.4.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — техническое задание.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по доработке принадлежащего Заказчику сайта, размещённого по адресу sokolov-tools.ru (далее — Сайт) на платформе WordPress: подключение онлайн-оплаты, переработка карточки товара, ускорение загрузки страниц каталога, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.4.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации). К созданию Исполнителем произведений применяются также правила о договоре авторского заказа (статья 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 15 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 24.09.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 2 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 80 000,00 ₽ (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). НДС не облагается.

3.2.Заказчик уплачивает аванс в размере 30 % цены Договора — 24 000,00 ₽ (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. Аванс засчитывается в счёт оплаты этапов пропорционально их стоимости; остаток стоимости каждого этапа Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.Заказчик как налоговый агент исчисляет, удерживает из вознаграждения и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц (статья 226 Налогового кодекса Российской Федерации) и начисляет на сумму вознаграждения страховые взносы (статья 425 Налогового кодекса Российской Федерации). Страхование от несчастных случаев на производстве Договором не предусмотрено. Сумма к выплате Исполнителю после удержания налога составляет 69 600,00 ₽.

3.5.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Исключительное право на Сайт как программу для ЭВМ (статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации), на его дизайн (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации) и на все иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статьи 1234 и 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену Договора. До полной оплаты Заказчик вправе использовать результаты этапов для тестирования и согласования.

5.2.Заказчик вправе использовать Сайт любым способом (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации), вносить в него изменения, привлекать для его развития третьих лиц и передавать права третьим лицам без согласия Исполнителя.

5.3.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.4.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.5.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта, файлы дизайн-макетов в редактируемом формате, базу данных и все доступы (хостинг, система управления, домен, сторонние сервисы), после чего уничтожает свои копии доступов; Заказчик меняет пароли.

5.6.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.7.После запуска Сайта Исполнитель вправе указывать Сайт в своём портфолио с указанием наименования Заказчика и размещать ссылку на Сайт с описанием выполненных работ.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 30 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.2.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — техническое задание.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — веб-сервис с личным кабинетом (далее — Сайт) на платформе собственная платформа Исполнителя (PHP (Laravel), PostgreSQL, Vue.js): личный кабинет клиента аудиторской компании: регистрация, загрузка документов, статусы проверок, чат с аудитором, выгрузка отчётов, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Сайт размещается в сети Интернет по адресу (доменное имя) cabinet.audit-partner.ru.

1.3.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.5.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 65 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 04.12.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 3 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 900 000,00 ₽ (девятьсот тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). Цена НДС не облагается.

3.2.Заказчик уплачивает аванс в размере 40 % цены Договора — 360 000,00 ₽ (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. Аванс засчитывается в счёт оплаты этапов пропорционально их стоимости; остаток стоимости каждого этапа Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за предоставление права использования результатов в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Исключительное право на программную часть Сайта (программу для ЭВМ, статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации), созданную на собственной платформе Исполнителя, сохраняется за Исполнителем (статья 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации: договором предусмотрено иное).

5.2.Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию (статьи 1235 и 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации) на использование Сайта на территории всех стран мира на весь срок действия исключительного права следующими способами (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации): воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, модификация и переработка для собственных нужд Заказчика без передачи третьим лицам. Лицензия действует с момента полной оплаты цены Договора; вознаграждение за лицензию включено в цену.

5.3.Исключительное право на дизайн Сайта (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), тексты и изображения, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.4.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.5.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.6.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику доступы администратора к Сайту. Исходный код и редактируемые файлы дизайн-макетов передаются по отдельному соглашению Сторон.

5.7.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.8.После запуска Сайта Исполнитель вправе указывать Сайт в своём портфолио с указанием наименования Заказчика и размещать ссылку на Сайт с описанием выполненных работ.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 90 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам условия Договора, доступы к Сайту и сервисам, сведения о клиентах, продажах и планах Заказчика, а также иную информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без письменного согласия другой Стороны. Обязательство действует в течение срока Договора и трёх лет после его прекращения.

8.2.Не является нарушением раскрытие информации по требованию уполномоченных государственных органов в установленном законом порядке, а также сведений, ставших общедоступными без нарушения Договора.

8.3.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.4.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — техническое задание.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — корпоративный сайт (далее — Сайт) на платформе WordPress: сайт дизайн-студии интерьеров: портфолио проектов с фильтром по типу помещения, услуги и цены, форма заявки на расчёт, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2.Сайт размещается в сети Интернет по адресу (доменное имя) ivanova-interiors.ru.

1.3.Требования к Сайту, его структуре, дизайну и функциям определены техническим заданием (Приложение № 1) и брифом Заказчика (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.4.Состав работ, их результаты, сроки и стоимость определены таблицей этапов (раздел 2 Договора). Работы, не предусмотренные таблицей этапов и приложениями, выполняются по дополнительному соглашению Сторон за отдельную плату.

1.5.К отношениям Сторон применяются правила о подряде (глава 37, статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), а к отношениям по поддержке Сайта после гарантийного срока — правила о возмездном оказании услуг (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.1.Работы выполняются поэтапно. Перечень этапов, результат каждого этапа, срок в рабочих днях и стоимость приведены в таблице после настоящего раздела (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации: начальный, конечный и промежуточные сроки).

2.2.Срок первого этапа исчисляется со дня, следующего за днём зачисления аванса и получения Исполнителем материалов Заказчика; срок каждого следующего этапа — со дня, следующего за днём приёмки предыдущего этапа. Общий срок работ составляет 27 рабочих дней. Ориентировочная дата запуска Сайта при подписании Договора 03.09.2026 и своевременном исполнении обязательств Заказчиком — 12.10.2026.

2.3.Заказчик передаёт Исполнителю материалы, необходимые для работ (тексты, изображения, логотип и фирменный стиль, реквизиты, доступы к домену, хостингу и сторонним сервисам), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора либо с даты запроса Исполнителя. Заказчик гарантирует наличие у него прав на переданные материалы и отвечает за их содержание.

2.4.При задержке материалов или согласований со стороны Заказчика сроки этапов продлеваются на время задержки. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о непригодности или недостаточности переданных материалов и указаний и приостановить работы до получения ответа (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.5.По каждому этапу Заказчик вправе направить замечания и потребовать внесения правок в пределах 2 раундов. Раунд правок объединяет все замечания Заказчика к результату этапа, направленные одним сообщением. Правки сверх этого лимита, а также изменения ранее согласованных результатов оформляются дополнительным соглашением с пересмотром цены и сроков.

2.6.Результат этапа согласуется Заказчиком в письменной форме, в том числе по электронной почте по адресам, указанным в реквизитах Договора. Согласованный результат этапа является основанием для выполнения следующего этапа и не пересматривается без дополнительного соглашения.

2.7.Тестирование Сайта проводится на тестовой площадке Исполнителя; перенос Сайта на домен и хостинг Заказчика выполняется на этапе запуска.

3.1.Цена работ по Договору составляет 180 000,00 ₽ (сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) и складывается из стоимости этапов по таблице раздела 2 (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации). Цена НДС не облагается.

3.2.Заказчик уплачивает аванс в размере 30 % цены Договора — 54 000,00 ₽ (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. Аванс засчитывается в счёт оплаты этапов пропорционально их стоимости; остаток стоимости каждого этапа Заказчик оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.

3.3.Оплата производится безналичным переводом на счёт Исполнителя, указанный в реквизитах Договора; обязательство по оплате считается исполненным с даты зачисления средств на счёт Исполнителя.

3.4.Цена включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на результаты в соответствии с разделом 5 Договора. Лицензии на платные компоненты (система управления сайтом, модули, шрифты, изображения), а также услуги регистратора домена и хостинг-провайдера оплачиваются Заказчиком отдельно, если иное не указано в таблице этапов.

4.1.По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки этапа (далее — Акт) в двух экземплярах либо в электронном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков (статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.2.Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, результат этапа считается принятым без замечаний, а Акт — подписанным Сторонами.

4.3.Недостатком считается несоответствие результата этапа приложениям к Договору и ранее согласованным результатам. Недостатки Исполнитель устраняет без дополнительной оплаты в срок, указанный в мотивированном отказе, но не менее 3 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). Замечания, выходящие за пределы согласованных требований, оформляются как дополнительные работы.

4.4.Подписание Акта последнего этапа означает приёмку Сайта в целом. Скрытые недостатки, которые невозможно было выявить при обычном способе приёмки, Заказчик вправе заявить в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора).

4.5.Если Заказчик уклоняется от приёмки более 30 календарных дней после срока, установленного пунктом 4.1, Исполнитель вправе приостановить работы по следующим этапам до подписания Акта.

5.1.Исключительное право на Сайт как программу для ЭВМ (статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации), на его дизайн (статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации) и на все иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем по Договору, переходит к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты цены Договора (статьи 1234 и 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену Договора. До полной оплаты Заказчик вправе использовать результаты этапов для тестирования и согласования.

5.2.Заказчик вправе использовать Сайт любым способом (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации), вносить в него изменения, привлекать для его развития третьих лиц и передавать права третьим лицам без согласия Исполнителя.

5.3.Сторонние компоненты (система управления сайтом, модули и плагины, библиотеки, шрифты, изображения из фотобанков) принадлежат их правообладателям и используются на условиях их лицензий. Исполнитель применяет только компоненты, лицензии которых допускают использование на Сайте Заказчика, и передаёт Заказчику перечень таких компонентов с указанием лицензий.

5.4.Право авторства и иные личные неимущественные права авторов не отчуждаются (статья 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель гарантирует, что результаты созданы его силами или силами лиц, передавших ему необходимые права, и обеспечивает согласие авторов на использование результатов без указания их имён.

5.5.После полной оплаты цены Договора Исполнитель передаёт Заказчику исходный код Сайта, файлы дизайн-макетов в редактируемом формате, базу данных и все доступы (хостинг, система управления, домен, сторонние сервисы), после чего уничтожает свои копии доступов; Заказчик меняет пароли.

5.6.Доменное имя регистрируется (переоформляется) на Заказчика, который указывается администратором домена; договор с хостинг-провайдером Заказчик заключает от своего имени. Исполнитель при регистрации вправе выступать техническим контактом.

5.7.После запуска Сайта Исполнитель вправе указывать Сайт в своём портфолио с указанием наименования Заказчика и размещать ссылку на Сайт с описанием выполненных работ.

6.1.Качество работ должно соответствовать Договору и приложениям к нему (статья 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантийный срок на результат работ составляет 30 календарных дней с даты подписания Акта последнего этапа (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.2.В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет ошибки — несоответствия Сайта приложениям к Договору и согласованным макетам — в срок не более 5 рабочих дней с момента сообщения Заказчика, а ошибки, блокирующие работу Сайта, — не позднее 2 рабочих дней (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.3.Гарантия не распространяется на изменения кода, настроек и содержимого Сайта, внесённые Заказчиком или третьими лицами, на сбои хостинга, домена и сторонних сервисов, на последствия обновлений платформы и сторонних компонентов, выпущенных после сдачи Сайта, а также на работу Сайта в браузерах и на устройствах, выпущенных после сдачи.

6.4.Поддержка, обновление и развитие Сайта после гарантийного срока оказываются по отдельному соглашению Сторон как услуги (статья 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7.1.За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости этапа. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % этой суммы. Неустойка уплачивается на основании письменного требования.

7.2.Сроки этапов, продлённые по причинам, зависящим от Заказчика (пункт 2.4 Договора), просрочкой Исполнителя не считаются.

7.3.Ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой реального ущерба и не может превышать цену Договора; упущенная выгода Заказчика не возмещается. Исполнитель не отвечает за содержание материалов Заказчика, их соответствие законодательству и за действия третьих лиц (хостинг-провайдера, регистратора домена, платёжных систем).

7.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.1.Если Сайт содержит формы сбора данных посетителей, оператором персональных данных выступает Заказчик: он определяет цели обработки, размещает на Сайте политику обработки персональных данных и получает согласия посетителей (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Исполнитель реализует предусмотренные приложениями технические средства для этого (форма согласия, ссылка на политику) и не обрабатывает данные посетителей, кроме тестовых.

8.2.Доступы Исполнителя к Сайту и данным после передачи Сайта сохраняются только в объёме и на срок, письменно согласованные Заказчиком для поддержки.

9.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.

9.2.Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю стоимость принятых этапов и часть стоимости текущего этапа пропорционально выполненной работе (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3.Если Исполнитель не приступает к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4.Если Заказчик не передаёт материалы, не согласовывает результат этапа или не оплачивает аванс более 30 календарных дней после письменного напоминания, Исполнитель вправе приостановить работы, а при задержке свыше 60 календарных дней — отказаться от Договора с оплатой Заказчиком выполненной части работ.

9.5.При прекращении Договора права на оплаченные результаты этапов переходят к Заказчику в порядке раздела 5; результаты, не оплаченные Заказчиком, остаются у Исполнителя.

9.6.Об отказе от Договора Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме не менее чем за 5 календарных дней до даты прекращения.

10.1.Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 календарных дней с даты её получения.

10.2.Неурегулированные споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения (жительства) ответчика.

11.1.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Акты, согласования результатов этапов и уведомления, направленные по электронной почте по адресам, указанным Сторонами, имеют юридическую силу; по требованию любой из Сторон оригиналы направляются на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней.

11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3.Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение № 1 — техническое задание; Приложение № 2 — бриф Заказчика.

11.4.Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.